+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Договор на установку детской площадки

. именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании паспорта, с одной стороны, и ООО «Дирс», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Спирилук Иван Юрьевич, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 Предмет Договора

1.1 Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется изготовить и поставить Оборудование для благоустройства территории игровых детских площадок (МАФ) в ассортименте и по ценам, указанным в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора.

2 Качество, условия и порядок выполнения работ.

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 Изготовить, доставить, произвести сборку и установить Оборудование в полном соответствии с перечнем согласно Приложению №1, соблюдая установленные Договором сроки.

2.1.2 Доставить Оборудование в соответствии с планом-схемой расположения по адресу: _________________________________________________________________________________________________________

2.1.3 Поставляемое Оборудование должно по качеству и комплектности соответствовать требованиям, указанным в спецификации (Приложение №1).

2.2 Заказчик обязуется:

2.2.1 Принять оборудование; при приёмке Оборудования Заказчиком, оно должно быть осмотрено им на предмет соответствия его количества условиям настоящего Договора.

2.2.2 Произвести проверку поставленного Оборудования с целью его соответствия документации и заявленным требованиям.

2.2.3 Оплатить Оборудование в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора.

2.3 Если Оборудование, подвергшееся проверке, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Исполнитель должен заменить забракованное Оборудование либо внести все необходимые изменения с целью приведения оборудования в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

2.4 С момента подписания товарной накладной право собственности на Оборудование, риск утраты или порчи Оборудования переходит к Заказчику.

3 Цена Договора и порядок расчетов.

3.1 Цена настоящего Договора составляет: ………. (……….) рублей. И включает в себя: стоимость Оборудования, стоимость доставки до места назначения поставляемого оборудования и его сборку и установку.

3.2 Цена Договора, указанная в пункте, устанавливается на весь срок действия настоящего договора, изменению и пересмотру не подлежит.

3.3 Заказчик на основании договора, составленного Поставщиком, производит оплату в размере 100% от суммы Договора.

4 Срок действия Договора.

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. Срок исполнения договора 21 день, после 100% оплаты. Срок изготовления изделий указанных в (Приложение №2) настоящего договора — 21 дней. Датой окончания Работ по настоящему Договору считать дату подписания окончательного Акта приема выполненных работ.

4.2 Срок действия Договора устанавливается до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно или по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

5 Ответственность сторон.

5.1 Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

5.2 В случае просрочки выполнения Исполнителем либо Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, стороны вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленного или не оплаченного оборудования за каждый день просрочки. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3 Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств.

5.4 Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом.

5.5 Ответ на претензию дается в письменной форме в трехдневный срок со дня получения и подписывается уполномоченным лицом.

5.6 Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна не более чем в трехдневный срок с момента их проявления сообщить об этом в письменной форме другим сторонам.

5.7 Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах ведет к аннулированию прав соответствующей стороны ссылаться на них в будущем. Если указанные обстоятельства продолжают действовать более 30 дней, любая из сторон может предложить внести соответствующее изменение в Договор либо расторгнуть его. В случае расторжения Договора ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения неполученных доходов.

6 Прочие условия.

6.1 Срок гарантии при нормальной эксплуатации и монтажа Оборудования в соответствии с паспортом – 12 месяцев с момента подписания Акта приема- передачи.

6.2 Все обнаруженные недостатки и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика.

6.3 Гарантийное обслуживание осуществляется специалистами Исполнителя на территории Исполнителя или на месте установки оборудования.

6.4 Гарантийное обслуживание выполняется за счет Исполнителя, доставка оборудования или выезд специалистов для осуществления гарантийного обслуживания.

6.5 Гарантия на преднамеренное повреждение имущества со стороны третьих лиц не распространяется.

6.6 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами путем направления претензии одной стороной Договора другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента её получения.

6.7 В случае разногласий, они рассматриваются в арбитражном суде Московской области в соответствии с законодательством РФ.

6.8 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.9 Приложения являются неотъемлемой часть настоящего Договора: — Приложение №1 «Спецификация поставляемого оборудования

Монтаж детского игрового оборудования договор заполнеия

· Сентябрь 8, 2017

поставка и установка детского игрового оборудования

Все регионы Государственный сектор, Государственный и коммерческий сектор Категория тендера Строительство и ремонт Тип тендера Аукцион в электронной форме Регион Все регионы Начало приёма заявок 20 октября 2011 Дата проведения аукциона 3 ноября 2011, 09:23 Cайт на котором будет проводиться электронный аукцион РАСЧЕТ СТОИМОСТИ приложение № 4 Расчет стоимости детского игрового оборудования № п/п Наименование организации Наименование товара Ед. изм Кол-во Цена за 1 ед. товара руб.

4 5,456.00 21,824 21,824 ООО «Чемпион – Воронеж» 5,956.00 23,824 ООО «Элберет» 5,656 22,624 3 ООО «Спортлидер» Карусель шт.

2 26,400.00 52,800 52,800 ООО «Чемпион – Воронеж» 26,900.00 53,800 ООО «Элберет» 26,600 53,200 4 ООО «Спортлидер» Качели шт.

6 14,080.00 84,480 84,480 ООО «Чемпион – Воронеж» 14,580.00 87,480 ООО «Элберет» 14,280 85,680 5 ООО «Спортлидер» Балансир в стиле сказка шт. 2 10,909.00 21,818 21,818 ООО «Чемпион – Воронеж» 11,409.00 22,818 ООО «Элберет» 11,109 22,218 6 ООО «Спортлидер» Качалка — балансир шт.

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок.

Безопасность при эксплуатации. Общие требования

Если заменен ссылочный стандарт, на который дана ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения.

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.В настоящем стандарте применены термины по , , а также следующие термины с соответствующими определениями:3.1 регулярный визуальный осмотр: Проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

Монтаж детского игрового оборудования

Компания «Егоза» занимается монтажом детского игрового оборудования.

Огромный ассортимент производителя и приемлемые цены позволяют сделать площадку уникальной и универсальной. На детских площадках можно встретить следующие виды игрового оборудования:

  • песочницы. Каждый без исключения ребенок любит поиграть в песке, строя башни, замки или занимаясь выпечкой куличиков;
  • горки и качели. Эти виды оборудования привлекают не только малышей, но и ребят постарше. Летом возле качелей и горок скапливаются толпы детей, споря между собой, кто будет кататься следующим;
  • карусели и качалки на пружинах. Это будет интересно только самым маленьким ребятам возрастом от 4 до 7 лет;
  • турники и рукоходы. С их помощью можно развить силу и выносливость. На них занимаются как дети, так и взрослые люди;
  • футбольные/хоккейные ворота и волейбольные стоки. Ничего не может быть лучше, чем поиграть с друзьями в любимую игру на свежем воздухе.

Список можно продолжать еще долго.

Ведь детская площадка — это полноценный спортивно-развлекательный комплекс. Облагораживание придомовой территории начинается с составления ТЗ и проекта.

На основании требований заказчика подбирается и устанавливается оборудование.

Это интересно:  Продажа квартиры с несовершеннолетними собственниками: список необходимых документов, особенности составления договора, риски, связанные с проведением сделки

Мастера компании «Егоза» при монтаже точно следуют нормативным документам.

Такой подход позволяет гарантировать, что качели, турники и горки будут безопасны даже для самых маленьких.

  1. Качество. Все игровое оборудование изготавливается только из надежных и сертифицированных материалов. Благодаря этому продукция «Егоза» будет служить десятилетиями.
  2. Доступная цена. Собственная производственная база позволяет предложить горки, турники и качели по приемлемой стоимости. Теперь каждый может облагородить парковую или придомовую территорию.
  3. Скорость монтажа. Специалисты «Егоза» используют профессиональный инструмент, что позволяет выполнить заказ в кратчайшие сроки.
  4. Компетентность. При возникновении вопросов всегда можно обратиться к консультанту. Сотрудник всегда будет рад помочь.

Договорна монтаж оборудования

В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Договор подряда на монтаж оборудования

Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1.

в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п.

Образец договора на установку детского городка

2.4. Заказчик вправе: 2.4.1. Требовать от Исполнителя отчеты о проделанной работе, а также подтверждение всех расходов Исполнителя, связанных с содержанием детских игровых и спортивных площадок.

2.4.2. Требовать от Исполнителя возмещения в полном объеме убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору в размере и порядке, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.4.3. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством, регулирующим данный вид правоотношений.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ НА ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 13.11.2017)

требуют ремонта.Порядок организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории муниципальных образований области (далее — Порядок) определяет требования контроля установки оборудования, его содержания и эксплуатации на территории муниципальных образований Белгородской области.Установка, содержание и обслуживание оборудования детских игровых и спортивных площадок осуществляется в соответствии с:- ;- Национальным стандартом Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок.

Правила установки детских площадок: основные инструкции и нормы

Не стоит располагать игровые конструкции в местах, которые закрыты другими предметами или строениями.

Ведь земле после зимы придется дольше оттаивать, к тому же влажность не самый лучший показатель.

Выбирайте места без водоемов. 3. Если при сборке детской площадки была обнаружена поломка, то не стоит устранять ее своими силами.

4. Лучше всего не «изобретать велосипед» и сборку подобных конструкций доверить профессионалам.

Компании, поставляющие данное оборудование, предоставляют и услуги по монтажу игровых комплексов.

Сейчас подробная инструкция по сборке детской площадки обязательно печатается на русском языке, даже если оборудование произведено за границей.

Установка детских площадок: правила и порядок проведения работ

Все детские игровые площадки можно разделить на несколько типов.

  1. Игровые комплексы.
  1. Спортивные комплексы.
  1. Детское игровое оборудование для инвалидов.
  1. Малые игровые формы.

Наиболее популярно оборудование для игр и занятий спортом.

Договор подряда на монтаж оборудования

Договор подряда на монтаж оборудования

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]

[Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение [значение] дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

Это интересно:  Как составляется договор купли продажи земельного участка с рассрочкой платежа?

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [вписать нужное], настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

Муниципальный контракт на выполнение работ по устройству детской площадки в , 3а

г. Кстово «____» ______________ 2009 г.

Администрация города Кстово Кстовского района Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», . П. действующего на основании Устава городского поселения город Кстово Кстовского района Нижегородской области, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ«, в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании решения единой комиссии по размещению муниципального заказа города Кстово (протокол № з/___ от _________________2009г.) заключили муниципальный контракт о нижеследующем:

1.1.Исполнитель обязуется выполнить работы по устройству детской площадки по адресу нижегородская обл., ,3а в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью данного контракта.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями, предусмотренными п.4 настоящего контракта.

2. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1 Работы должны соответствовать техническому заданию Заказчика и сметной документации Исполнителя, действующим нормам и правилам.

2.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие их сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество.

2.3. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оборудования, соответствие его сертификатам, ГОСТ Р , ГОСТ Р , ГОСТ Р , ГОСТ Р .

2.3. Исполнитель гарантирует качество и надежность выполненных работ в течение 1 года гарантийного срока.

3.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Выполнение работ производится в соответствии со сметной документацией Исполнителя.

3.2. Работы считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ, в котором указывается номенклатура, цена, объем, стоимость выполненных работ.

3.3. Заказчик при приемке произведенных работ проверяет надлежащее качество выполненных работ.

3.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно — хозяйственную деятельность Исполнителя.

4. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

4.1. Цена Контракта составляет _____________ руб.(__________________________ ).

4.2. Выполнение работ производится по фиксированной цене, включая стоимость материалов, оборудования и их доставки, уплату налогов и других обязательных платежей, в течение всего срока действия контракта.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Предоплата 30% от общей цены контракта, что составляет _____________ руб. (_____), выплачивается в течение 5 рабочих дней с момента предоставления счета на предоплату.

5.2. Окончательный расчет производится в течение 14 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором, или досрочно с согласия Заказчика.

5.3. С момента принятия Заказчиком работ Исполнитель выставляет счет об оплате за фактически выполненные работы.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1. В течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта выполнить работы, отвечающие условиям Контракта.

6.1.2. В случае, если заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами без увеличения стоимости работ обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя.

6.1.3. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан командировать своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.1.4. При осуществлении работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта, соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

6.1.5. Выполнить работу за свой риск.

6.1.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять выполненные работы по количеству, качеству и комплектности в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством, оформив при этом Акт выполненных работ.

6.2.2. Произвести оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

7.4. В случае если требование сторонами об уплате неустойки не предъявлялось, считается, что ее размер равен 0 (нулю).

7.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. Документальное подтверждение производится заинтересованной стороной.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

9.2. Расторжение Контракта может иметь место:

9.2.1. По соглашению сторон (Контракт считается расторгнутым с момента, указанного в соглашении).

9.2.2. При существенном нарушении условий Контракта одной из сторон (по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством).

9.3. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения банковских реквизитов, почтового адреса Исполнитель обязан уведомить Заказчика в 10-дневный срок.

9.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия, рассматриваются в установленном законом порядке.

9.5. В случае перемены Заказчика по настоящему контракту права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Это интересно:  Купля-продажа недвижимости: подготовка, предварительный договор, расторжение

9.6. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

Договор подряда на монтаж оборудования

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2018 года

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую

сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств

по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой

из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В

случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение

в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,

названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение

___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения

для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к

Статья написана по материалам сайтов: www.maf-s.ru, levconsulting.ru, dogovor-blank.ru, pandia.ru, pravo-na-dom.net.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector